工程質量糾紛起訴書
原告:**市**溶劑有限公司
法定代表人:申**經理
被告:**市建筑工程三公司**分公司
法定代表人:尤**經理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經濟損失1707065.77元(并對其所承建工程進行鑒定后確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔;
事實與理由
二00四年二月二十五日,原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定:由被告為原告提供符合國家規范的節能環保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程,合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙,2005年1月29日,雙方又簽定一份《工程進度協議》約定:“土建以及安裝工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工,每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內完工,也沒有正式交工驗收,有關工程圖紙仍然未予交付。無奈之下,原告于2005年5月19日點火試車,至此被告又延期60日,被告應按照約定交付工程圖紙并支付違約金60萬元;試運行過程中,原告發現該工程存在嚴重的質量問題,但被告也不按照合同約定盡維修責任,導致原告產出廢品損失439732.10元,工程維修損失124013.67元,停產損失1143320元,共計損失1707065.77元。另外,該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題,致使工程多處出現塌方和裂紋,給原告造成巨大經濟損失。為此,原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規范要求進行鑒定,其損失另行計算。
綜述:被告不講誠信,一再違反合同,是嚴重的違約行為,應當承擔違約責任,造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯,特向人民法院提起訴訟,請求依法判決。
此致
**縣人民法院
具狀人:**市**有限公司
二00八年x月二十三日
上述就是小編對“工程質量糾紛起訴書”問題進行的解答,工程的施工質量不符合施工合同的規定時,工程的發包方可以要求工程的施工方進行賠償,如果施工方不承擔責任的,可以到法院起訴施工方。如果讀者需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
如何獲得商標的商標權
2021-01-23能否直接執行反擔保財產
2021-01-23遇到效力待定合同時會產生怎樣的法律后果
2021-03-04公司在上海股交中心掛牌是否影響其在主板中小板創業板上市
2021-01-09民間借貸中夫妻共同債務如何認定
2020-12-05贍養費不給強制執行立案需要多久
2020-12-23交通肇事與交通肇事罪有什么區別
2020-11-20央行出新規,支付寶等第三方支付平臺轉賬支付業務受限
2021-01-15不可抗力給退款合同有效嗎
2021-02-27非法占有是否具有處分權
2021-01-16合同保全有哪些措施
2021-01-30學生死在學校,學校有沒有責任
2020-11-10員工辭退怎么賠償
2020-11-22新車投保要注意什么
2021-02-15人身保險費率是什么意思
2021-02-22倉儲物保險的代位求償權
2021-02-12人身意外保險公司理賠
2021-02-07保險理賠的流程分為哪些
2020-12-21保險經紀人的組織方式有哪些
2021-03-19車輛貶值損失保險需要承擔賠償責任嗎
2021-03-14