1、發包方拖欠工程款違約糾紛
這種違約糾紛的特點是,工程款是可以確定的,故這種糾紛法律比較簡單。這類糾紛形成的主要原因發包方沒有任何正當理由違約拖欠,主要表現為的發包方無力支付工程款;發包方有支付能力無故拖欠工程款。承包方可以充分利用承包人的優先受償權以及財產保全的方式提起訴訟依法維權。
2、關于違法分包問題引起的工程款糾紛
這種糾紛法律關系較為復雜。這種糾紛主要表現為承包方分包在程序上存在違法性或者名為分包實為轉包,發包方事后不予承認分包合同的合法性,從而引起的糾紛。對于這類糾紛可以利用實際施工人的訴權進行解決或者根據發包方已經竣工驗收合格或者已經投入使用的實際情況要求支付工程款。
3、竣工結算報告爭議引發的拖欠工程款糾紛
這種糾紛主要表現為:承包方制作結算文件遞交發包方,未取得遞交結算文件的證據,發包方不予答復且事后不承認收到;承包方制作結算文件遞交發包方,發包方不予答復;承包方制作結算文件遞交發包方,發包方不予認可而引發的工程款結算糾紛。
4、建筑材料品質之爭引起的拖欠工程款糾紛
這種表現糾紛主要表現為:建設工程招投標時對工程主要建筑材料品質有所要求或承諾,但由于建筑材料市場供求關系的影響,有時使得承包方轉而采用合同外的其他建材,引起結算糾紛。對于這類糾紛,只要發包方已經對工程進行了驗收并合格或者已經對工程投入使用,則承包方可依法要求發包方支付工程款。
5、拖欠質保金糾紛
該類糾紛主要表現為建設工程竣工后出現維修事項,承包人在保修期內履行了維修義務但無法直接取得證據,發包方事后不予承認維修事實以承包方未盡保修義務為由拒不支付工程款引發了糾紛。建設工程竣工移交后,承包人按照合同要求應在一年內進行保修。為了保證承包方履行保修義務,發包方一般在合同中約定工程款支付95%工程款后,余下5%工程款留待一年保修期滿后再行支付。實踐中,發包人常以工程質量問題扣押最后5%尾款而承包人則無可奈何。
6、合同無效引發的拖欠工程款糾紛
合同瑕疵引發的工程款糾紛主要表現為:承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的、沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的建設工程施工合同引發合同無效糾紛。
7、因延誤工期發生的工程款拖欠糾紛
這類糾紛較為復雜。糾紛主要表現為發包方未能提供合格的施工進場條件、中途擅改設計、未按工程進度支付進度款、建設工程材料不能及時供應從而造成停工、窩工、惡劣天氣等原因承包方要求順延工期未經有效確認,工程竣工后在結算方面發包方要求承包方承擔工期延誤責任,往往使案件變得較為復雜。對于這類糾紛,作為施工方要盡量完善施工手續。
8、因建筑工程質量不合格發生的建筑工程施工合同糾紛
這類糾紛是由于存在發包方壓低承包價格、承包方偷工減料謀取暴利、建材市場價格飆升、監理方與承包方惡意串通、承包方資質不合格等等諸多原因發生的,常常造成建筑工程質量存在嚴重問題,由此發生工程款不能支付、工程無法維修加固等僵持狀態。
該內容對我有幫助 贊一個
承諾書公證有法律效力嗎
2021-01-21權錢壞軍婚 案發進牢獄
2021-02-16涉外婚姻出生證明如何辦理
2021-02-21醉駕行政處罰單多長時間下達
2020-12-07職務犯罪刑期過半能否申請假釋
2020-12-30指定住所監視居住的前提需要哪些
2020-11-162020刑事拘留的期限是多久
2021-03-05對身份不明的未成年犯罪嫌疑人偵查羈押期限是多久,如何處理未成年犯罪嫌疑人偵查羈押在實踐中的問題
2021-03-08拒不履行法院生效判定罪如何確定管轄
2021-03-13父母去世之前能繼承房產嗎
2020-11-24計逾期利息的法律依據
2021-03-16以格式條款簽訂得到合同叫什么
2020-12-13雙方的合同什么情況下表示已經成立
2021-01-04合同債權作為質押標的一般有哪些條件
2021-02-01小孩偷父母錢去超市買東西可以退貨嗎
2021-02-25顧客在超市受傷誰賠償,顧客在超市受傷的相關法律是怎么規定的
2021-02-03農村土地確權后是否土地變成私有
2020-11-20房產中介費有哪些收費項目
2021-03-18休病假多久就解除勞動合同
2020-11-20競業限制的補償金包含在在職工資里是否違法
2020-11-21