在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
巴比倫花園城市建設工程施工合同糾紛起訴書
法定代表人：成都市西樓，地址：成都市西樓。委托代理人：吳天一，四川奧濤律師事務所律師，被告：成都**房地產綜合開發公司，地址：法定代表人：職務：經理，電話：訴訟請求：1。請求被告立即向原告支付1萬元工程款。責令被告返還預付款50萬元。被告被判令承擔延期開工損失及違約金一萬元。這三項合計一萬元。4法院判決被告承擔訴訟費用，訴訟費用應由被告支付。
事實和理由：
2001年12月18日和2002年1月8日，原告和被告分別簽訂了“巴比倫”花園城項目建設安裝工程合同（見附件1）和建設工程施工合同（見附件2），其中約定被告將“巴比倫”花園城安置在一環路北三段17-23號，合同總價2800元花園城，承包給原告。雙方在協議中還約定，工程開工日期為200年2月10日，竣工日期為2003年2月19日。合同期總日歷天數為365天。同時，雙方還約定原告墊付的工程建設費為100萬元，原告墊付至工程造價1400萬元后一周內，被告開始支付工程款。
協議簽訂后，原告于2001年12月21日、2002年1月18日、2002年2月10日分三次向被告支付工程建設申請費50萬元（見附件3、4、5），組織施工人員和施工設備按合同規定進入施工現場，不支付任何工程款，完成了包括配電室在內的工程，售樓部和施工現場按照被告人程某的要求臨時設計了其他120萬元的工程量（附件6），準備正式開始各項準備工作。在約定的2002年2月10日開工日期后，被告遲遲未提交和完成有關施工圖紙、資料和開工手續，原告也從未收到工程開工通知。直到6月，原告才得知被告位于成都市一環路北三段17-23號的擬用于工程建設的12畝土地于2002年12月被成都市中級人民法院依法強制拍賣（附件7）。原告要求被告退還建設費，支付預付款，并承擔給原告造成的一切損失，被被告駁回。為此，我們向貴院提起訴訟，請求被告依法承擔法律責任，維護原告的合法權益。
真誠
成都市金牛區人民法院
原告：成都**建筑工程公司
2002年10月29日
附：1。建筑安裝工程合同協議書。建筑工程施工合同。工程費收據。工程費收據。工程費收據
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
左娜律師，系山東煒弈律師事務所律師。山東大學法學系本科畢業，法學學士。2012年取得法律職業資格。2010年7月至2011年7月在青島市市南區檢察院實習工作，2011年7月至2014年9月在青島市中級人民法院見習工作，2014年9月從事專職律師工作至今。在實習工作中，將法學理論與法學實踐相結合，為執業積累了大量的工作經驗。自2014年從事律師工作以來，本著對律師職業的熱愛和對委托人認真負責的態度，盡職盡責地辦理經手的每一個案子，獲得了當事人的好評。
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
婚姻法解釋對于違法借債如何規定的
2021-03-21公證處公證過的證據有效期是幾年
2020-11-13房租合同終止的條件有哪些
2020-12-11單位申請工傷了是否可以起訴侵權人賠償
2021-03-03未辦理結婚手續如何分手
2021-03-12已經離婚了還算婚姻糾紛嗎
2020-11-09勞動合同試用期的法律規定
2021-02-06勞動者在高溫天氣下有權拒絕露天作業嗎
2021-01-29房地產保險合同有什么主要內容
2021-01-29汽車車身險保險金額的如何確定
2021-01-19保險理賠指的是什么，保險理賠有什么法律規定？
2021-03-17購買車險要注意規避哪些“免賠”風險
2021-02-14車在收費停車場被劃怎么索賠呢
2020-12-22土地承包經營權證應該找什么部門辦證及內容
2020-11-23外嫁女在夫家享受了拆遷補償,還能享受娘家的拆遷補償嗎
2021-03-08鐵路兩側房屋拆遷補償安置費是多少
2020-11-26城市房屋征收與戶口有關系嗎
2021-03-24違建多久后拆遷可以補償
2021-03-11哪幾種無證房拆遷有補償
2021-01-27城市房屋拆遷補償的方式有哪幾種
2021-02-20