建設工程施工的過程中,可能因為多種原因導致工期延誤。這個時候就需要將原本計劃的工期順延,那么導致工期順延的情形有哪些呢?這些都是我們應該了解的。接下來律霸小編就為您詳細介紹。希望對您有所幫助。
1、工程量增加
施工過程中,發包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。
2、發包人變更設計
若在施工過程中,發包人變更設計,則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除,即順延相應的工期。
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料
若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的,則停工期間應當從工期中予以扣除。
① 土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整);
② 施工所需各種證件、批文及有關申報批準手續(如建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、等等);
③ 地質勘探資料、水文氣象資料、基準點、線和水準點;
4、發包人未按約支付工程款
一般來說,當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當
實踐中,通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤,在此情形下,發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
6、工程質量鑒定
根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的,則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格,則工期不應當順延,承包人逾期竣工的,應當承擔相應的違約責任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發生不可抗力因素,或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的,承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工,工期順延。
工期順延的情形有七種,具體包括工程量的增加、發包方的一些原因和不可抗力等。如果你在這方面還有什么不清楚的地方,你可以隨時聯系我們律霸網站的在線律師,我們將盡快為您答疑解惑。
如何計算工程合同的工期
工程合同中的工期糾紛是什么
工程款支付和工期延誤法律分析
該內容對我有幫助 贊一個
醫療事故賠償死亡賠償金
2020-11-11行政處罰多長時間向法院移交
2020-11-28申請專利費用減緩辦法的有關通知
2021-01-08抵押到期債務未還清怎么辦
2021-01-24如何認識保證合同
2021-01-23發生交通事故怎么辦
2020-12-12減刑、假釋司法解釋
2021-03-13交通肇事可以假釋嗎
2021-01-31新三板掛牌概要
2021-01-08私刻公章構成表見代理嗎
2021-01-24公司破產補償是怎樣的呢
2020-11-14裝修事故免責合同是否能夠免責
2020-11-09購房簽合同需要什么材料,購房合同丟了怎么辦
2021-01-10允許變更勞動合同的條件
2021-03-16關于試用期的規定有哪些?
2020-11-26沒有簽勞動合同怎么進行勞動調解
2021-01-09勞動監察大隊和勞動局是一回事嗎
2021-02-14保險合同運用最大誠信原則的注意事項有哪些
2021-01-25海事保險合同有哪些規定?
2021-03-02完善保險合同告知義務制度的思考
2021-01-22