一、在什么情況下可以索賠工期?
(1)發(fā)包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發(fā)包人未能按合同約定提供施工現(xiàn)場(chǎng)、施工條件、基礎(chǔ)資料、許可、批準(zhǔn)等開(kāi)工條件的;
(3)發(fā)包人提供的測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)及其書(shū)面資料存在錯(cuò)誤或疏漏的;
(4)發(fā)包人未能在計(jì)劃開(kāi)工日期之日起7天內(nèi)同意下達(dá)開(kāi)工通知的;
(5)發(fā)包人未能按合同約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款或竣工結(jié)算款的;
(6)監(jiān)理人未按合同約定發(fā)出指示、批準(zhǔn)等文件的;
(7)專(zhuān)用合同條款中約定的其他情形。
二、工期索賠的計(jì)算方法是什么?
1、按照定額計(jì)價(jià)的工程索賠費(fèi)用計(jì)算合同或者找遍文件約定的索賠內(nèi)容計(jì)算。
2、按照工程量的清單計(jì)價(jià)工程項(xiàng)目工程索賠費(fèi)用計(jì)算計(jì)價(jià),依據(jù)參照工程攔標(biāo)價(jià)。
3、沒(méi)有按照約定支付的工程款,發(fā)包人出了要支付一定的工程款意外還需要按照同期銀行同類(lèi)貨利支付拖欠的工程利息。
4、停、窩工時(shí)發(fā)生的索賠費(fèi)用計(jì)算包含機(jī)械費(fèi)用,人工費(fèi)用,材料周轉(zhuǎn)費(fèi)用,管理費(fèi)用等等。
三、工期可以順延的情形有哪些?
(1)發(fā)包人不能按專(zhuān)用條款的約定提供開(kāi)工條件的。
(2)發(fā)包人不能按約定日期支付工程款預(yù)付款、進(jìn)度款,致使工程不能正常進(jìn)行的。
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行的。
(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加的。
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)的。
(6)發(fā)生不可抗力。
(7)專(zhuān)用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。
建筑項(xiàng)目的工期問(wèn)題在合同中都提前約定清楚了,但是要想確保能夠按時(shí)完工的話,發(fā)包方和承包方都要履行相應(yīng)的職責(zé)義務(wù)才行,比如雙方簽了合同以后,發(fā)包方一直沒(méi)有給承包人提供原料,導(dǎo)致工期延誤的,承包方就能索賠工期。
工程合同的工期怎么計(jì)算
春節(jié)工期順延合同約定可以嗎
工期延誤索賠計(jì)算方法是什么?
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
數(shù)罪并罰的含義及計(jì)算方法如何規(guī)定的
2021-02-01營(yíng)業(yè)執(zhí)照不注銷(xiāo)下一家還能辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎
2020-11-08喝酒被車(chē)撞是誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任
2021-02-10判決后如何申請(qǐng)執(zhí)行步驟是怎樣的
2020-11-28二婚不拿離婚證可以嗎
2020-11-16接=解除合同后工資怎么補(bǔ)償
2021-01-28運(yùn)輸途中瓷器毀損由誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任
2020-11-23房子失火保險(xiǎn)賠嗎
2021-01-19法律是如何規(guī)定保險(xiǎn)條款的
2021-02-06投保人在投保時(shí)的注意事項(xiàng)有哪些?
2020-12-19隱名被保險(xiǎn)人是否享有保險(xiǎn)利益﹖
2021-01-20保險(xiǎn)的基本原則有什么
2021-03-14煤礦建筑安裝工程承包合同范本
2020-11-28如何認(rèn)定農(nóng)村土地承包合同效力
2021-01-25帶設(shè)計(jì)方案土地出讓方式的規(guī)定是如何的
2021-02-26工業(yè)土地分割轉(zhuǎn)讓嗎
2021-01-26爸媽的房子拆遷女兒有權(quán)分嗎
2021-02-18征地拆遷中,航拍圖有時(shí)間截點(diǎn)嗎
2020-12-31什么是城市房屋拆遷
2021-02-24農(nóng)村營(yíng)業(yè)用房拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
2020-12-05