1、 工程因故終止時如何索賠（《合同法》生效期限：2020年12月31日）

工程因故終止時，建設單位可以與建設單位協商工程款的支付。協商不成的，建設單位可以向法院起訴，要求支付工程款?！吨腥A人民共和國合同法》第一百二十八條【合同爭議的解決】當事人可以通過和解或者調解的方式解決合同爭議。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同當事人可以根據仲裁協議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人未訂立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。一方當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決或者調解協議；拒不履行的，對方當事人可以請求人民法院強制執行。第二百七十五條【施工合同主要條款】施工合同的內容包括工程范圍、工期、中間工程的開竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間等，對材料設備的供應、撥付結算、竣工驗收、質量保證的范圍和期限、雙方的相互配合等承擔責任。二是計算臨時停產損失是由于地質條件變化、臨時停水、停電、工程中人為障礙物等造成的。這種停工一般需要申請經濟簽證，而且簽證上要有停工復工的具體時間，以及人員和機械的數量，所以停工損失的計算相對簡單。

人工停工費用的計算，由用人單位造成的停工、窩工按停工期間現場停工人員計算。根據有關規定，機械停工費用按第一類四項費用之和乘以實際停工班次（每天僅一班）計算。成本工程師在審核此類停工損失時應注意以下幾點：

1。對于因地質條件變化引起的停工，首先要檢查引起停工的施工現場地質條件是否與發包人提供的地質資料一致。一般情況下，發包人在投標文件中提供現場地質勘察報告，承包人還將對施工現場周圍環境進行調查，并在投標書中予以說明。即使承包人提供的資料不足，也會引起發包人的誤解。只有當現場地質條件與發包人提供的地質資料不符，且有經驗的承包人無法預見時，才能對因地質條件變化而停工造成的人工空轉和閑置機械進行賠償，但利潤不包括在內，應對這種情況所采取的具體措施應予以支付。

2。因地下構筑物、文物等障礙物造成的停工，施工圖紙和發包人提供的資料中不得描述障礙物，承包人不能預見。只有這樣，造價工程師才能確認停工造成的人工空轉、機械空轉和處理費用。第三，最新消息（民法典將于2021年1月1日生效）

民法典第795條【施工合同內容】施工合同的內容一般包括工程范圍、工期、，中間工程的開竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料的交付時間、材料設備的供貨責任、期限、撥付結算、竣工驗收、質量保證的范圍和期限、相互配合，等

通過小編的介紹，我們可以理解，如果項目因故停工，雙方可以協商解決，但協商不成，只能向法院申請訴訟。希望你能理解。以上均為律霸組織的相關內容。如果你有任何問題，可以咨詢律霸的律師。你知道嗎