熱門城市:安順律師 賀州律師 巴中律師 錦州律師 贛州律師 達州律師 雞西律師 安徽律師 吉安律師 廣元律師
在快速發展的今天,每個角落都充斥著建筑工程,與此同時,相應而產生很多問題與糾紛,所以許多工程項目為保證項目實施順利都會簽訂建筑工程總承包合同補充協議。那么這樣一份協議具體有哪些內容呢?下面律霸小編為大家詳細講解一下。
建筑工程總承包合同補充協議
甲方:XX實業發展有限公司
乙方:XX建筑工程公司
甲乙雙方本著平等互利的原則,就工程施工有關事宜進行友好協商,并共同達成以下補充協議:
一、工程概況
1、工程名稱:住宅工程
2、工程地址:
3、建筑面積:51118.13㎡
4、結構類型:框架結構、地上11+1層、獨立地下室1層
5、設計單位:
6、監理單位:
二、工程內容及承包范圍
1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。
2、包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3、甲方指定分包工程內容 。
三 合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)
1、開、竣工日期
開工日期:2006年10月2日;竣工日期:2007年11月26日;總工期:420天(含法定節假日)以>所載日期為準。
施工進度
本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三:即總平面圖)。
乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。
二層頂板完成時間:一號樓:2006年12月5日;二號樓:2006年12月15日;四號樓:2007年1月20日。
三號樓一層頂板完成時間:2007年1月31日;地下室完成時間:在2007年7月31日。
2、工期違約責任
如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按2000元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按2000元/天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
若總工期延誤,甲方按3000元/天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元/天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。
如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
工期不順延情況:
各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時,工期予以順延);
因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。
工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:按《通用條款》第十三條執行。甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四、本合同工程凡需乙方協助辦理的施工許可證及其他各項報建、報批、報驗、質監、質檢、安檢等手續,乙方應在甲方提供有關手續后15日內辦妥交給甲方。
五、本協議未盡事宜,甲、乙雙方另行協商。
六、本協議為報建合同不可分割之附件,報建合同中與本補充協議有相異之處,以本協議為準。
七、本補充協議經甲、乙雙方簽字蓋章及環慶花園項目部正式成立、乙方按期辦妥施工許可證之日起生效。
甲方:XX實業發展有限公司
乙方:XX建筑工程公司
簽訂日期: 年 月 日
有了好的保證與協議才能有好的效率和質量,建筑工程總承包合同補充協議可以系統的總結建筑工程中出現的問題協調辦法,建筑工程的好壞聯系著民生與國家發展,不能有失。更多相關知識您可以咨詢律霸山西律師。
建筑工程外架合同范文是怎樣的?
建筑工程施工測量規程包含哪些規范?有哪些基本屬性?
建筑工程履約擔保合同的法律規定是什么?
該內容對我有幫助 贊一個
法院非訴執行程序法律規定
2021-03-14設立普通合伙企業應當具備什么條件
2020-12-06上下班工傷鑒定標準范圍
2021-02-13離婚后能要回酒席錢嗎
2020-12-22婚姻自由的主要內容是什么
2021-02-23房產抵押程序
2020-12-26春季要如何購房
2021-01-02員工簽保密協議公司不給保密費怎么維權
2020-12-23如何認定虛假勞務派遣
2020-11-28壽險中的保險金能否作為遺產繼承呢
2021-03-05我國工程保險有沒有法律保障
2021-01-02建筑工程保險的保險責任有哪些
2021-03-10交通事故保險賠償案件若干問題的探討
2020-11-28車險理賠7個月沒結果
2021-01-20同一被保險人兩車互撞應如何處理
2021-03-04長期護理保險保險期間為多少年
2021-01-31保險代理人作出的口頭承諾對保險人具有約束力——山城區法院判決
2020-11-20死差益與死差損的概念是什么
2020-12-04土地承包合同糾紛中存在的問題與對策解析
2021-03-12土地出讓合同沒有時間合同有效嗎
2020-12-16